Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам 1. Відповідно до вимог пункту 6.4.6. частини 4 «Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю» Розділу VІ «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» Учасник процедури закупівлі у складі своєї тендерної пропозиції надає Лист щодо погодження з Істотними (основними) умовами договору та можливістю їх включення до договору про закупівлю у разі перемоги в торгах.. В тендерній пропозиції Учасника відсутній Лист щодо погодження з Істотними (основними) умовами договору. 2. Згідно вимог пункту 6.4.8. частини 4 «Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю» Розділу VІ «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» передбачається, що у разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, порушення строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов`язань, до учасника-переможця можуть бути застосовані оперативно - господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України про, що у складі тендерної пропозиції учасники повинні були надати відповідну лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій. Учасник всупереч вимог пункту 6.4.8. тендерної документації не надав в складі своєї пропозиції відповідний лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій.

Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам 1. Згідно вимог пункту 6.4.8. частини 4 «Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю» Розділу VІ «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» передбачається, що у разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, порушення строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов`язань, до учасника-переможця можуть бути застосовані оперативно - господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України про, що у складі тендерної пропозиції учасники повинні були надати відповідну лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій. Учасник всупереч вимог пункту 6.4.8. тендерної документації не надав в складі своєї пропозиції відповідний лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій.

Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам 1. Відповідно до вимог пункту 3.4.3. частини 4 «Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними» Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» та на виконання вимог частини сьомої статті двадцять шостої Закону учасник має надати довідку в довільній формі щодо строку дії пропозиції. В складі тендерної пропозиції учасника відсутня довідка в довільній формі щодо строку дії тендерної пропозиції, що в свою чергу не відповідає вимогам тендерної документації та частині сьомій статті двадцять шостої Закону і на підставі чого пропозиція підлягає відхиленню.

Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам 1. Відповідно до вимог пункту 3.4.3. частини 4 «Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними» Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» та на виконання вимог частини сьомої статті двадцять шостої Закону учасник має надати довідку в довільній формі щодо строку дії пропозиції. В складі тендерної пропозиції учасника відсутня довідка в довільній формі щодо строку дії тендерної пропозиції, що в свою чергу не відповідає вимогам тендерної документації та частині сьомій статті двадцять шостої Закону і на підставі чого пропозиція підлягає відхиленню. 2. Також у відповідності до вимог пункту 6.4.6. частини 4 «Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю» Розділу VІ «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» Учасник процедури закупівлі у складі своєї тендерної пропозиції надає Лист щодо погодження з Істотними (основними) умовами договору та можливістю їх включення до договору про закупівлю у разі перемоги в торгах.. В тендерній пропозиції Учасника відсутній Лист щодо погодження з Істотними (основними) умовами договору. 3. Згідно вимог пункту 6.4.8. частини 4 «Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю» Розділу VІ «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» передбачається, що у разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, порушення строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов`язань, до учасника-переможця можуть бути застосовані оперативно - господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України про, що у складі тендерної пропозиції учасники повинні були надати відповідну лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій. Учасник всупереч вимог пункту 6.4.8. тендерної документації не надав в складі своєї пропозиції відповідний лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій.

Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам 1. Відповідно до вимог пункту 3.4.3. частини 4 «Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними» Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» та на виконання вимог частини сьомої статті двадцять шостої Закону учасник має надати довідку в довільній формі щодо строку дії пропозиції. В складі тендерної пропозиції учасника відсутня довідка в довільній формі щодо строку дії тендерної пропозиції, що в свою чергу не відповідає вимогам тендерної документації та частині сьомій статті двадцять шостої Закону і на підставі чого пропозиція підлягає відхиленню. 2. Також у відповідності до вимог пункту 3.5.6. частини 5 «Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону» Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону у вигляді довідок (зведеної довідки, тощо), складених учасником у довільній формі, зміст яких підтверджує відсутність відповідних підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель... В тендерній пропозиції Учасника відсутні довідки або ж зведена довідка, тощо…., що підтверджує відсутність підстав для відхилення, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. 3. Згідно вимог пункту 6.4.8. частини 4 «Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю» Розділу VІ «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» передбачається, що у разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, порушення строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов`язань, до учасника-переможця можуть бути застосовані оперативно - господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України про, що у складі тендерної пропозиції учасники повинні були надати відповідну лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій. Учасник всупереч вимог пункту 6.4.8. тендерної документації не надав в складі своєї пропозиції відповідний лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій.

Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам 1. Відповідно до вимог пункту 3.1.1. частини 1 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» передбачено, що тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону і в цій тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у цій тендерній документації, а саме: гарантійним листом, який підтверджує повну та безумовну згоду учасника з умовами збільшення ціни за одиницю товару протягом строку дії договору про закупівлю виключно у випадках, що викладені згідно п.6.4.8 і п.6.4.11 Розділу VI тендерної документації цієї тендерної документації, та у випадку, якщо таке збільшення є результатом об’єктивного та належним чином документально підтвердженого коливання ціни товару на ринку В складі тендерної пропозиції учасника відсутній гарантійний лист який підтверджує повну та безумовну згоду учасника з умовами збільшення ціни за одиницю товару протягом строку дії договору про закупівлю виключно у випадках, що викладені згідно п.6.4.8 і п.6.4.11 Розділу VI тендерної документації цієї тендерної документації, та у випадку, якщо таке збільшення є результатом об’єктивного та належним чином документально підтвердженого коливання ціни товару на ринку. 2. Згідно вимог пункту 6.4.8. частини 4 «Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю» Розділу VІ «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» передбачається, що у разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, порушення строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов`язань, до учасника-переможця можуть бути застосовані оперативно - господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України про, що у складі тендерної пропозиції учасники повинні були надати відповідну лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій. Учасник всупереч вимог пункту 6.4.8. тендерної документації не надав в складі своєї пропозиції відповідний лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій. Учасник всупереч вимог пункту 6.4.8. тендерної документації не надав в складі своєї пропозиції відповідний лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій.

Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам 1. Відповідно до вимог пункту 3.4.3. частини 4 «Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними» Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» та на виконання вимог частини сьомої статті двадцять шостої Закону учасник має надати довідку в довільній формі щодо строку дії пропозиції. В складі тендерної пропозиції учасника відсутня довідка в довільній формі щодо строку дії тендерної пропозиції, що в свою чергу не відповідає вимогам тендерної документації та частині сьомій статті двадцять шостої Закону і на підставі чого пропозиція підлягає відхиленню. 2. Також у відповідності до вимог пункту 3.5.6. частини 5 «Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону» Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону у вигляді довідок (зведеної довідки, тощо), складених учасником у довільній формі, зміст яких підтверджує відсутність відповідних підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель... В тендерній пропозиції Учасника відсутні довідки або ж зведена довідка, тощо…., що підтверджує відсутність підстав для відхилення, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. 3. Згідно вимог пункту 6.4.8. частини 4 «Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю» Розділу VІ «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» передбачається, що у разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, порушення строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов`язань, до учасника-переможця можуть бути застосовані оперативно - господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України про, що у складі тендерної пропозиції учасники повинні були надати відповідну лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій. Учасник всупереч вимог пункту 6.4.8. тендерної документації не надав в складі своєї пропозиції відповідний лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій.

Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам 1. Відповідно до вимог пункту 3.4.3. частини 4 «Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними» Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» та на виконання вимог частини сьомої статті двадцять шостої Закону учасник має надати довідку в довільній формі щодо строку дії пропозиції. В складі тендерної пропозиції учасника відсутня довідка в довільній формі щодо строку дії тендерної пропозиції, що в свою чергу не відповідає вимогам тендерної документації та частині сьомій статті двадцять шостої Закону і на підставі чого пропозиція підлягає відхиленню. 2. Згідно вимог пункту 6.4.8. частини 4 «Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю» Розділу VІ «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» передбачається, що у разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, порушення строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов`язань, до учасника-переможця можуть бути застосовані оперативно - господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України про, що у складі тендерної пропозиції учасники повинні були надати відповідну лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій. Учасник всупереч вимог пункту 6.4.8. тендерної документації не надав в складі своєї пропозиції відповідний лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій.

Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам 1. Відповідно до вимог пункту 3.4.3. частини 4 «Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними» Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» та на виконання вимог частини сьомої статті двадцять шостої Закону учасник має надати довідку в довільній формі щодо строку дії пропозиції. В складі тендерної пропозиції учасника відсутня довідка в довільній формі щодо строку дії тендерної пропозиції, що в свою чергу не відповідає вимогам тендерної документації та частині сьомій статті двадцять шостої Закону і на підставі чого пропозиція підлягає відхиленню. 2. Також у відповідності до вимог пункту 3.5.6. частини 5 «Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону» Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону у вигляді довідок (зведеної довідки, тощо), складених учасником у довільній формі, зміст яких підтверджує відсутність відповідних підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель... В тендерній пропозиції Учасника відсутні довідки або ж зведена довідка, тощо…., що підтверджує відсутність підстав для відхилення, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. 3. Згідно вимог пункту 6.4.8. частини 4 «Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю» Розділу VІ «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» передбачається, що у разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, порушення строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов`язань, до учасника-переможця можуть бути застосовані оперативно - господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України про, що у складі тендерної пропозиції учасники повинні були надати відповідну лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій. Учасник всупереч вимог пункту 6.4.8. тендерної документації не надав в складі своєї пропозиції відповідний лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій.

Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам 1. Відповідно до вимог пункту 3.1.1. частини 1 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» передбачено, що тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону і в цій тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у цій тендерній документації, а саме: гарантійним листом, який підтверджує повну та безумовну згоду учасника з умовами збільшення ціни за одиницю товару протягом строку дії договору про закупівлю виключно у випадках, що викладені згідно п.6.4.8 і п.6.4.11 Розділу VI тендерної документації цієї тендерної документації, та у випадку, якщо таке збільшення є результатом об’єктивного та належним чином документально підтвердженого коливання ціни товару на ринку В складі тендерної пропозиції учасника відсутній гарантійний лист який підтверджує повну та безумовну згоду учасника з умовами збільшення ціни за одиницю товару протягом строку дії договору про закупівлю виключно у випадках, що викладені згідно п.6.4.8 і п.6.4.11 Розділу VI тендерної документації цієї тендерної документації, та у випадку, якщо таке збільшення є результатом об’єктивного та належним чином документально підтвердженого коливання ціни товару на ринку.

Не надав документи по ст.17. Не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону

Не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 України "Про публічні закупівлі"

Переможець відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю